工程款要款合同怎么寫(工程款收據怎么寫 樣本)

在線問法 時間: 2023.12.15
743

工程施工合同怎么寫范本

工程施工合同1

建設單位(以下簡稱甲方):

施工單位(以下簡稱乙方):

經甲、乙雙方協商一致,就甲方委托乙方建造______綠化工程,簽訂以下協議:

一、工程概況

1、工程名稱:____ 綠化工程。

2、工程地點:_____。

3、施工范圍:綠地面積___平方米(具體見___綠化設計圖)。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

二、工期

1、開工日期:本項目工程工期從年月日起至年月日止,共天。

2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

三、工程合同價款

經協商本合同總承包價款為人民幣:____元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。

四、承建方式

1、乙方對綠化工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

2、施工期間甲方負責乙方施工所用的水電。

五、工程付款辦法

1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%,即人民幣:___萬元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

2、待工程竣工后,甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的60%,即人民幣:___萬元整。

3、竣工驗收合格后一個月內,向乙方支付工程合同價款的10%,即人民幣:___萬元整。

4、工程所需交納的稅款已含在工程造價內,由乙方交納。

六、工程質量要求

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。

2、在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

七、工程竣工驗收結算

乙方于竣工后三天內通知甲方,甲方在接到通知后五天內組織進行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、及增加工程的簽證清單進行結算,并于三十個工作日內結算完畢。

八、延期違約責任

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣200元;因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

九、質保期限

1、乙方按照施工圖保質、保量、保工期、保安全完成施工任務??⒐を炇蘸笕齻€月為綠化 種植 保養期,在保養期內出現質量問題,由乙方負責。

2、施工期間,乙方必須做好 安全生產 防范工作,落實各項安全 措施 ,確保施工安全,承擔安全施工責任, 教育 施工人員遵紀守法。

3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合三通一平要求),施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置,提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地,乙方有權順延施工工期。

4、甲方負責現場工地的關系協調,以確保乙方施工進度。

5、工程竣工后,乙方負責施工范圍內垃圾的`清理,做到工完場清。

十、合同生效與終止

本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿,甲方將款項結清后合同即告終止。

十一、本合同壹式貳份,甲、乙方各執壹份,具同等法律效力。

合同履行中未盡事宜,應盡可能協商解決??裳a簽有關協議,補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

甲方代表:_______

簽訂日期:_______

乙方代表:_______

簽訂日期:_______

工程施工合同2

發包方:(以下簡稱“甲方”)

承包方:(以下簡稱“乙方”)

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。

第一條工程概況

1.1工程名稱:.

1.2工程地點:.

1.3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。

1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)乙方包工、包料。

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);

(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

1.5工程期限_____歷天,開工日期______年月日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。

第二條施工圖紙

雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:

(1)甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

第三條甲方義務

3.1開工前______天,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的,有甲方自行負責。

3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續,并負責交納物業管理處和報批的全部費用

3.3負責提供施工所需的水源、電源;

3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系;

3.5不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作;

3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督,辦理驗收、變更登記手續和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。

3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

第四條乙方義務

4.1指派為乙方駐工地監理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。

4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;

4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄;

4.4保護好原場所室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;

4.5保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。

4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第五條工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條材料的提供

6.1由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。

6.2由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

第七條工期延誤

7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。

7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第八條工程款支付方式

8.1合同生效后,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:

第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%,即元。

第二次: 木工 進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%,即元。

第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%,即元。

第四次:工程完工及竣工驗收后,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%,即元。

8.2工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

8.3工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一 收據 。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。

8.4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起12月

第九條雙方責任和工期延誤處理

9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:

(1)不能提供水、電;

(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);

(3)不能按期提供自購材料、設備;

(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;

(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;

(6)同意工期順延的其他情況。

(7)逾期驗收或無故怠于驗收;

(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延:

(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;

(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。

(3)乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的,由乙方負責;

(4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;

(5)乙方違反物業管理規定造成的損失,由乙方負責。

(6)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責 修理 ,工期不予順延。

9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。

9.4未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。

9.5因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知對方,并辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.6甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。

9.5由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。

第十條關于設計和施工及驗收的約定

10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字后,乙方方可進行施工。

10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。

10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并 報告 甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。

10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。

10.5工程竣工后,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收,并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。

10.6雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。

第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。

第十二條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解;協商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。

第十三條附則

13.1本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商后簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。

13.2本合同簽訂后工程不得轉包。

13.3本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。

13.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

甲方:____________(簽字)乙方:東莞___裝飾工程有限公司(蓋章)

法定代理人:法定代理人:_____________

委托代理人:_____________委托代理人:_____________

地址:地址:__ 市__ 鎮___路___

電話:電話:_______

工程施工合同3

委托方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:___________________________________

2.居室規格:

總計:施工面積____________平方米。

3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.工程開工日期:______年______月______日

5工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數:________天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

第三條:質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2.工程驗收標準,雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

第四條:付款方式

1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)

甲方付清工程價款,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場酷清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印峻)交給乙方。

第五條:違約責任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第六條:合同的變更和終止

1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。

第七條:合同生效

1.本合同由雙方蓋章,簽字后生效。

2.本合同一式份,甲乙雙方及見證部門各執壹份。

甲方(業主):(簽章)乙方:(簽章)

電話:電話:

簽約日期:

工程施工合同4

甲方:

乙方:

甲方在建房屋一棟,建筑層數兩層,一層約平方米,二層約平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本倆,以期共同遵守:

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的'一切用具等。

二、承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫:元(),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

四、付款方式

合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付30%,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%,預留10%為質量保證金,完工一年內無質量問題,清尾款。

五、雙方責任

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐

乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料,并保管好材料,不得丟失。

六、質量要求

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。

八、工期要求

主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在年月日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。

九、后期維修

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發生的相關賠償以及責任

十、 其它

其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。

甲方簽字(章):

___年___月___日

乙方簽字(章):

___年___月___日

工程施工合同5

甲方:

乙方:

甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程 承包合同 條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,達成如下協議。

一、工程概況:

1、甲方準備在____ 新建_間_層帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結構開始到粉刷完畢)承包給乙方進行施工建設,工程從___年 月 日開始動工,至___年 月 日竣工;房屋建設采用費用包干制的形式;乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工。

2、采取費用包干的方式。乙方負責房屋建筑時所需的設施(比如:腳手架、跳板等),甲方負責材料的供應;工程開工,從協議簽定之日開始,歷時 天內完成;房屋建筑總面積 平方米,按每平方 元計算,費用金額共計 元整。

3、付款方式:主體結構工程完工,甲方應向乙方支付工程款的50%,即(金額大寫):_____________元;待工程完工后,經甲方驗收合格,付清工程的余下款項。

二、質量要求:

1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。

2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,所有刷白顏色均勻,大門墻體及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行 雨水 排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。

三、安全問題:

工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。

需要說明:

五、本合同一式二份,雙方各執一份。本合同自__ 年__月__日簽定之日起生效。

甲 方(簽字蓋章)

乙 方(簽字蓋章)

甲方(簽字蓋章)

雙方證明人(簽字蓋章)

乙方(簽字蓋章)

20 年 月 日

工程施工合同怎么寫范本相關 文章 :

★ 標準版工程承包合同范本

★ 工程承包合同協議書范本

★ 工程施工承包的合同范本

★ 工程施工協議書精選范本

★ 工程承包合同書范文3篇

★ 工程施工合同樣本

★ 工程施工合同2021范本5篇

★ 施工合同協議書范本參考模板

★ 項目施工合同范本4篇

【版權聲明】部分文章和信息來源于互聯網、律師投稿,刊載此文是出于傳遞更多信息和學習之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明于本網聯系,我們將予以及時更正或刪除。【在線反饋】

合同都在甲方應該怎么辦

合同都在甲方應該向對方要回一份紙質合同。合同只由一方當事人保管并不會影響合同的效力,只要合同符合法定生效要件,合同即生效。但是當事人還是要在合同簽訂完成之后拿到相應的合同,這是為了更好地維護自己的權利,合同是在發生糾紛之后十分重要 ...
2023-11-01 15:35

簽訂勞動合同未繳納社保怎么賠償(簽訂勞動合同未繳納社保怎么賠償 案例)

2.公司不交社保,勞動者索要賠償,如果用人單位未依法給用工繳納社會保險,將面臨以下后果:(1)勞動者因為單位不交社保而解除勞動合同的,可以要求單位支付經濟補償金,公司未給勞動者繳納社保屬于公司違反《勞動合同法》第三十八條內容,勞動者可 ...
法律
132熱度

合同糾紛雙方違約,法院怎么判決

合同糾紛雙方違約,法院會判決合同雙方各自承擔相應的違約責任。根據相關法律規定,合同當事人都違反合同約定的,應當各自承擔相應的責任,當事人一方違約造成對方損失,對方對損失的發生也有過錯的,可以減少一定的損失賠償額。 法律依據: 《中華 ...
2023-11-28 15:35

合同的簽訂日期和生效日期是怎么規定的

合同的簽訂日期和生效日期的規定: 1、當事人采用合同書形式訂立合同的,合同的簽訂日期是雙方當事人簽字、蓋章或按手印時。 2、合同的生效日期一般為合同成立的日期,但如果當事人對合同附期限的,合同的生效日期為當事人約定的日期。 法律依據: ...
2023-11-28 15:45

合同違約怎么起訴(電子合同違約怎么起訴)

合同不履行如何起訴不履行合同的起訴流程是:1、當事人向被告住所地或者合同履行地人民法院提起訴訟,2、因可歸責于債務人的事由致使合同全部不能履行,債務人應免除實際履行責任,但應承擔違約責任,1、自始履行不能的有效合同,不能是否可歸責于債 ...
法律
515熱度

合同發生不可抗力怎么處理

合同發生不可抗力的處理方式為如果不可抗力導致合同部分無法履行的,這不可履行部分可以免除履行義務,可以履行部分仍然需要繼續履行。如果不可抗力導致合同全部無法履行的,則該合同不再繼續履行。 法律依據: 《中華人民共和國民法典》第一百五十 ...
2023-10-31 16:44

工廠上班受傷怎么賠償(工廠上班受傷怎么賠償沒簽合同)

8、八級傷殘:本人工資*11,(2)供養親屬撫恤金按照職工本人工資的一定比例發給由因工死亡職工生前提供主要生活來源、無勞動能力的親屬,法律客觀:《工傷保險條例》第三十九條職工因工死亡,其近親屬按照下列規定從工傷保險基金領取喪葬補助金、供 ...
法律
54熱度

合同交房日期內沒交房該怎么算違約金

合同交房日期內沒交房算違約金的方式: 1、合同當事人事先約定了違約金數額或計算方式的,按照約定給付違約金; 2、沒有約定的,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定違約金。 法律 ...
2023-12-12 14:51

臨時工工傷沒有勞動合同怎么賠償(臨時工受傷算工傷嗎)

臨時工沒有簽勞動合同工傷有賠償嗎法律分析:依據我國相關法律的規定,臨時工沒有簽訂勞動合同,也沒有購買工傷保險的,用人單位按照工傷保險條例規定的工傷保險待遇項目和標準支付費用,工傷賠償標準(工傷保險待遇標準)一、醫療保險待遇(一)醫療費 ...
法律
272熱度

不交保險不簽合同怎么賠償

一般情況下,公司不簽合同不交保險的,要從用工之日起1個月內簽勞動合同,并補繳保險。單位從用工之日起超過1個月不滿1年沒有和勞動者簽訂書面勞動合同的,要向勞動者每月支付2倍工資。按勞動者在單位的工作年限進行經濟補償,每滿1年支付1個月工資 ...
2023-11-17 16:19

工程爛尾了拿不到工程款怎么辦(工程爛尾了拿不到工程款怎么辦老板跑了)

工程爛尾了拿不到工程款怎么辦首先,我們可以通過書面致函或委托律師出具律師函的形式催要工程款,如果通過協商、催收函等途徑仍拒不支付的,我們可以向有管轄權的人民法院提起訴訟,因建設工程施工合同發生糾紛的,應當向建設工程所在地的人民法院 ...
法律
336熱度

買車交了定金簽了合同不想買了要怎么辦呢

買車交了定金簽了合同不想買了可以不買,但無權要求返還定金。根據法律規定,當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保,當給付定金的一方導致不能實現合同目的的,無權請求返還定金。 法律依據: 《中華人民共和國民法典》第五百八十七條 ...
2023-11-24 15:54

沒簽物業合同不交物業費被起訴(沒簽物業合同不交物業費被起訴狀怎么寫)

不交物業費被物業起訴了怎么辦覺得小區的物業管理公司服務不好或是有亂收費等情況,有些業主就沒有交物業費給它們,結果物業公司在催繳無果之后就會通過法律起訴,在受到法院傳票后很多業主也慌了,沒交物業費被物業起訴怎么辦不交物業費被起訴的, ...
法律
235熱度

合同期限已到,但是沒有履行完畢要怎么辦

合同期限已到,但是沒有履行完畢,合同當事人可以要求未履行完畢的一方承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。根據法律規定,合同條款沒有完全履行的,屬于違約行為,應承擔相應的違約責任。 法律依據: 《中華人民共和國民法典》第五 ...
2023-10-31 16:34

勞務人員被辭退是否有補償(勞務合同辭退怎么補償)

法律客觀:《中華人民共和國勞動合同法》第四十六條有下列情形之一的,用人單位應當向勞動者支付經濟補償:(一)勞動者依照本法第三十八條規定解除勞動合同的,《中華人民共和國勞動合同法》第四十六條 有下列情形之一的,用人單位應當向勞動者支付 ...
法律
148熱度

合同期限已到,但是合同沒有履行完,怎么辦

合同期限已到,但是合同沒有履行完的,合同當事人可以要求未履行完畢的一方當事人承擔繼續履行、采取補救措施或賠償損失等違約責任。根據法律規定,當事人沒有完全履行合同條款的,屬于違約行為,應承擔相應的違約責任。 法律依據: 《中華人民共和 ...
2023-12-12 14:59

工廠辭退員工怎么賠償(工廠辭退員工怎么賠償無勞動合同)

工廠無故辭退工人應怎么處理法律分析:勞動者沒有《中華人民共和國勞動合同法》 第三十九條 的情形,被用人單位辭退(或稱解除勞動合同)的賠償,分為兩種情況:一、用人單位按規定解除勞動合同的,按照《中華人民共和國勞動合同法》 第四十六條規 ...
法律
852熱度

合同解除后損失怎么確定

合同解除后損失的確定方式: 1、當事人對損失有相關約定的,按照其約定確定; 2、當事人沒有約定的,其損失主要是合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違約方訂立合同時預見到或應當預見到的因違反合同可能造成的損失。 法律依據: 《中華人民共和 ...
2023-11-09 15:43

入職一個月未繳納社保怎么賠償(入職一個月沒簽合同怎么賠償)

入職不交社保怎么賠償公司未給勞動者繳納社保屬于公司違反《勞動合同法》第三十八條內容,勞動者可以可以立即解除勞動合同,不需事先告知用人單位,要求用人單位支付補償和補繳社保,逾期仍不繳納的,由有關行政部門處欠繳數額一倍以上三倍以下的罰 ...
法律
105熱度

民法典荒山承包合同丟失怎么辦

荒山承包合同丟失的,承包人可按照以下程序補辦: 1、向發包方補辦申請; 2、發包方根據實際情況,報承包土地所在鄉鎮人民政府; 3、鄉鎮人民政府出具證明材料,同時將原始資料復印件報縣農村經營管理部門; 4、對符合規定的,予以補辦。 法律依據: ...
2023-11-30 15:15

民間借貸合同屬于什么合同(民間借貸合同怎么寫才有效)

借款合同屬于什么法律關系,借款合同特點借款合同屬于民事法律關系,借貸雙方在訂立合同下約定的民事債務債權,產生相應的權利和義務,法律依據:《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第九條 自然人之間的借款合同具有下列情 ...
法律
375熱度

人體器官捐獻后的遺體怎么處理

人體器官捐獻后的遺體的處理是由醫院進行符合倫理原則的醫學處理,恢復遺體原貌,對于有遺體捐獻意愿的捐獻者,由省級人體器官捐獻辦公室聯系接收站接收。 法律依據: 《人體器官移植條例》第二十條 摘取尸體器官,應當在依法判定尸體器官捐獻人死 ...
2024-01-03 15:52

企業解除勞動合同怎么賠償經濟補償金(企業解除勞動合同怎么賠償經濟補償金 2n+1)

具體來說,公司終止工傷職工的勞動合同,需要做以下的賠償:1、經濟補償金(1)員工工作每滿一年的,支付一個月工資,一、企業與員工解除勞動合同如何賠償單位解除勞動合同的補償方式就是向勞動者支付一定數額的經濟補償金 ...,法律依據:《中華人民共 ...
法律
790熱度

就業合同違約金是怎么規定的

就業合同違約金的規定: 1、用人單位為勞動者提供專項培訓費用,對其進行專業技術培訓的,可以與該勞動者約定服務期,勞動者違反服務期約定的,應按照約定向用人單位支付違約金。 2、對負有保密義務的勞動者,用人單位可以與其約定競業限制條款,勞 ...
2023-11-28 15:35

合同到期單位不給簽賠償金怎么算(合同到期單位不續簽賠償金怎么算)

其依據在于《勞動合同法》第97條:本法施行之日存續的勞動合同在本法施行后解除或者終止,依照本法第四十六條規定應當支付經濟補償的,經濟補償年限自本法施行之日起計算,國家要求用人單位解除或者終止勞動合同時,支付一定經濟補償,以幫助勞動者在失 ...
法律
532熱度

機械租賃合同該怎么寫

機械租賃合同的書寫方式: 1、寫明出租人、承租人的基本信息; 2、寫明租賃物的相關信息; 3、寫明租賃期限及租金; 4、寫明違約責任及爭議解決方式。 法律依據: 《中華人民共和國民法典》第四百七十條 合同的內容由當事人約定,一般包括下列條款: ( ...
2023-12-29 14:49

買房只有購房合同沒有房產證怎么辦(買房有購房合同沒有房產證能要不能)

辦理房屋過戶手續需要提供身份證、房產證、土地證等相關材料,沒有房產證的房屋存在沒有產權證明的障礙,不能依法登記過戶,辦理抵押貸款,需要房產證原件、 身份證 、 戶口 本、 結婚證 / 未婚證明 、貸款用途資料等,1、一手房可以辦理按揭貸款,憑 ...
法律
452熱度

合同有效的形式要件怎么規定的

合同有效的形式要件的規定是合同生效要求合同依法成立、合同形式符合法律規定、合同依法辦理登記等。根據法律規定,當事人訂立合同,可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式,依法成立的合同,自成立時生效。 法律依據: 《中華人民共和國民法典》 ...
2023-11-01 15:25

勞務合同工程款怎么要,勞務費工程款區別

從字面理解,工程款比勞務費涵蓋的服務內容要多,工程款里面包含了工程承包人所做的勞務以外,可能還有工程物料、機器設備的使用折損費等等,程款比勞務費涵蓋的服務內容要多,工程款里面包含了工程承包人所做的勞務以外,還有工程物料、機器設備的 ...
工程
555熱度
亚洲an天堂an在线观看